Распоряжение Губернатора Томской области от 28.06.2023 № 186-р "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Томской области от 31.07.2017 № 178-р"
Губернатор ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
распоряжение
__________ № _____
О внесении изменения в распоряжение Губернатора
Томской области от 31.07.2017 № 178-р
В целях совершенствования правового акта внести в распоряжение Губернатора Томской области от 31.07.2017 № 178-р «Об утверждении плана-графика («дорожной карты») по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории Томской области, включенных в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона «Об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» изменение, изложив план-график («дорожную карту»)
по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории Томской области, включенных
в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», утвержденный указанным распоряжением, в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
|
Губернатор Томской области |
|
В.В. Мазур |
Ассонов Д.Ю.
0928mk05.rgp2021
Приложение
к распоряжению Губернатора
Томской области
от _________ № ______
План-график («дорожная карта»)
по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории Томской области, включенных в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1
Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
|
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Информация о застройщике |
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
||||||||||||||||||||||
|
Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
Номер проектной декларации по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
Основание включения в единый реестр проблемных объектов <1> |
Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
Номер и дата разрешения на строительство |
Кадастровый номер земельного участка |
Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов |
Общая площадь жилых помещений (квартир) |
Количество жилых помещений (квартир) |
Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве / паенакопления |
Общая площадь нежилых помещений |
Количество нежилых помещений |
Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
Наименование |
ИНН |
Сведения о введении процедуры банкротства |
Общее количество граждан-участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами-участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами-участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Иные договоры |
меры нормативного (правового) характера |
меры финансового характера |
||||
|
наименование |
срок реализации |
ожидаемые результаты |
наименование |
срок реализации |
ожидаемые результаты |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
|
р-15978 |
- |
«1», «2» |
Томская область, г. Томск, пер. Нижний (1 этап строительства: Блоки А, В) |
№ 70-301000-038-2017С от 06.03.2017, до 01.03.2023 |
70:21:0200007:701 |
75 |
10657 |
129 |
198 |
803,24 |
11 |
0 |
Жилищно-строительный кооператив (далее – ЖСК) «Нижний, 49» |
7017373821 |
Отсутствуют |
196 |
195 |
0 |
0 |
Принятие или внесение изменений в закон о бюджете субъекта |
12.2020 |
Принят или внесены изменения в закон о бюджете субъекта Российской Федерации, предусматривающий выделение бюджетных ассигнований на восстановление прав граждан-участников строительства |
Выделение бюджетных ассигнований на восстановление прав граждан-участников строительства |
12.2020 |
В бюджете субъекта Российской Федерации предусмотрены средства на финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан-участников строительства |
|
р-115429 |
- |
«1», «2» |
Томская область, г. Томск, пер. Нижний, 49 (Блок: Е) |
5 |
103 |
||||||||||||||||||||
|
Планируемый способ и срок восстановления прав граждан |
План мероприятий по восстановлению прав граждан |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Завершение строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости |
Иной способ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Привлечение приобретателя |
График завершения строительства |
Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
Дата начала заселения |
Срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев) |
Способ восстановления прав граждан |
Срок восстановления прав граждан-участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
способ |
Срок восстановления прав граждан |
Дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимся на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
Дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
Дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
Дата внесения изменений в разрешение на строительство |
Дата завершения проектно-изыскательских работ |
Дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
Сроки выполнения строительно-монтажных работ |
Этап 1 |
Этап 2 |
Этап 3 |
Этап № |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
С помощью механизмов Федерального закона «О публично-правовой компании по защите прав граждан-участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
За счет мер регионального характера |
За счет мер застройщика |
Дата начала строительно-монтажных работ |
Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
|||||
|
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
|||||||||||||||||||||
|
Публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства», с 01.01.2022 ППК «Фонд развития территорий» (далее – Фонд), принято решение о завершении строительства проблемного объекта. В адрес Фонда направлено ходатайство о пересмотре решения (объект на рассмотрении Фонда) |
– |
– |
12.2023 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
|
- |
- |
12.2023 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
||
|
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Информация о застройщике |
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
||||||||||||||||||||||
|
Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
Номер проектной декларации по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
Основание включения в единый реестр проблемных объектов <1> |
Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
Номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
Кадастровый номер земельного участка |
Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов |
Общая площадь жилых помещений (квартир) |
Количество жилых помещений (квартир) |
Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве / паенакопления |
Общая площадь нежилых помещений |
Количество нежилых помещений |
Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
Наименование |
ИНН |
Сведения о введении процедуры банкротства |
Общее количество граждан-участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами-участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами-участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Иные договоры |
меры нормативного (правового) характера |
меры финансового характера |
||||
|
наименование |
срок реализации |
ожидаемые результаты |
наименование |
срок реализации |
ожидаемые результаты |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
|
р-122664 |
- |
«1», «3» |
Российская Федерация, Томская обл, Томский р-н, МО «Богашевское сельское поселение», п. Ключи, ул. Ключевская, 1 |
№ 70-01-04/2016 от 19.02.2016, до 19.07.2019 |
70:14:0300012:85 |
- |
4760,7 |
141 |
14 |
0 |
0 |
0 |
ООО «РСК-СТРОЙ» |
7017355854 |
Определение Арбитражного суда Томской области от 15.06.2022, |
22 |
12 |
0 |
0 |
Принятие или внесение изменений в закон о бюджете субъекта Российской Федерации, предусматривающий выделение бюджетных ассигнований на восстановление прав граждан-участников строительства |
06.2022 |
Принят или внесены изменения в закон о бюджете субъекта Российской Федерации, предусматривающий выделение бюджетных ассигнований на восстановление прав граждан-участников строительства |
Выделение бюджетных ассигнований на восстановление прав граждан-участников строительства |
06.2022 |
В бюджете субъекта Российской Федерации предусмотрены средства на финансирование мероприятий по восстановлению |
|
Планируемый способ и срок восстановления прав граждан |
План мероприятий по восстановлению прав граждан |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Завершение строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости |
Иной способ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Привлечение приобретателя |
График завершения строительства |
Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
Дата начала заселения |
Срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев) |
Способ восстановления прав граждан |
Срок восстановления прав граждан-участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
способ |
Срок восстановления прав граждан |
Дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимся на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
Дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
Дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
Дата внесения изменений в разрешение на строительство |
Дата завершения проектно-изыскательских работ |
Дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
Сроки выполнения строительно-монтажных работ |
Этап 1 |
Этап 2 |
Этап 3 |
Этап № |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
С помощью механизмов Федерального закона «О публично-правовой компании по защите прав граждан-участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
За счет мер регионального характера |
За счет мер застройщика |
Дата начала строительно-монтажных работ |
Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
|||||
|
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
|||||||||||||||||||||
|
В адрес Фонда направлено ходатайство |
- |
- |
12.2023 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
|
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Информация о застройщике |
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
||||||||||||||||||||||
|
Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
Номер проектной декларации по данным единой информационной системы жилищного строительства |
Основание включения в единый реестр проблемных объектов <1> |
Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
Номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
Кадастровый номер земельного участка |
Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов |
Общая площадь жилых помещений (квартир) |
Количество жилых помещений (квартир) |
Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве / паенакопления |
Общая площадь нежилых помещений |
Количество нежилых помещений |
Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
Наименование |
ИНН |
Сведения о введении процедуры банкротства |
Общее количество граждан-участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами-участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами-участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Иные договоры |
меры нормативного (правового) характера |
меры финансового характера |
||||
|
наименование |
срок реализации |
ожидаемые результаты |
наименование |
срок реализации |
ожидаемые результаты |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
|
р-116419 |
- |
«1» |
Томская область, город Томск, улица Б. Подгорная, 38 |
№ RU 70301000-469-Л/11 от 07.12.2011, до 07.12.2013 |
70:21:0100050:2355 |
18 |
490 |
10 |
14 |
384 |
1 |
0 |
ООО «Фирма «Томскстройсервис» |
7019039773 |
Определение Арбитражного суда Томской области от 25.11.2014, дело № А67-1834/2010 |
12 |
14 |
0 |
0 |
Принятие или внесение изменений в закон о бюджете субъекта Российской Федерации, предусматривающий выделение бюджетных ассигнований на восстановление прав граждан-участников строительства |
06.2022 |
Принят или внесены изменения в закон о бюджете субъекта Российской Федерации, предусматривающий выделение бюджетных ассигнований на восстановление прав граждан-участников строительства |
Выделение бюджетных ассигнований на восстановление прав граждан-участников строительства |
06.2022 |
В бюджете субъекта Российской Федерации предусмотрены средства на финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан-участников строительства |
|
Планируемый способ и срок восстановления прав граждан |
План мероприятий по восстановлению прав граждан |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Завершение строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости |
Иной способ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Привлечение приобретателя |
График завершения строительства |
Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
Дата начала заселения |
Срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев) |
Способ восстановления прав граждан |
Срок восстановления прав граждан-участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
способ |
Срок восстановления прав граждан |
Дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимся на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
Дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
Дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
Дата внесения изменений в разрешение на строительство |
Дата завершения проектно-изыскательских работ |
Дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
Сроки выполнения строительно-монтажных работ |
Этап 1 |
Этап 2 |
Этап 3 |
Этап № |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
С помощью механизмов Федерального закона «О публично-правовой компании по защите прав граждан-участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
За счет мер регионального характера |
За счет мер застройщика |
Дата начала строительно-монтажных работ |
Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
|||||
|
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
|||||||||||||||||||||
|
В адрес Фонда направлено ходатайство |
- |
- |
12.2023 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
|
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Информация о застройщике |
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
||||||||||||||||||||||
|
Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
Номер проектной декларации по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
Основание включения в единый реестр проблемных объектов <1> |
Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
Номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
Кадастровый номер земельного участка |
Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов |
Общая площадь жилых помещений (квартир) |
Количество жилых помещений (квартир) |
Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве / паенакопления |
Общая площадь нежилых помещений |
Количество нежилых помещений |
Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
Наименование |
ИНН |
Сведения о введении процедуры банкротства |
Общее количество граждан-участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами-учаастниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами-участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Иные договоры |
меры нормативного (правового) характера |
меры финансового характера |
||||
|
наименование |
срок реализации |
ожидаемые результаты |
наименование |
срок реализации |
ожидаемые результаты |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
|
р-44937 |
70-000043 |
«1», «2», «3» |
обл. Томская, г. Томск, улица Нефтяная, д. 15 (2 этап строительства) |
№ 70-301000-259-2015 от 15.10.2015, до 15.10.2023 |
70:21:0200027:179 |
22 |
7751,5 |
137 |
126 |
397,6 |
2 |
0 |
МУП «Томскстройзаказчик» |
7020012656 |
Определение Арбитражного суда Томской области от 25.08.2022, дело |
128 |
126 |
0 |
0 |
Принятие или внесение изменений в закон о бюджете субъекта Российской Федерации, предусматривающий выделение бюджетных ассигнований на восстановление прав граждан-участников строительства |
06.2022 |
Принят или внесены изменения в закон о бюджете субъекта Российской Федерации, предусматривающий выделение бюджетных ассигнований на восстановление прав граждан-участников строительства |
Выделение бюджетных ассигнований на восстановление прав граждан-участников строительства |
06.2022 |
В бюджете субъекта Российской Федерации предусмотрены средства на финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан-участников строительства |
|
Планируемый способ и срок восстановления прав граждан |
План мероприятий по восстановлению прав граждан |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Завершение строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости |
Иной способ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Привлечение приобретателя |
График завершения строительства |
Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
Дата начала заселения |
Срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев) |
Способ восстановления прав граждан |
Срок восстановления прав граждан-участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
способ |
Срок восстановления прав граждан |
Дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимся на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
Дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
Дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
Дата внесения изменений в разрешение на строительство |
Дата завершения проектно-изыскательских работ |
Дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
Сроки выполнения строительно-монтажных работ |
Этап 1 |
Этап 2 |
Этап 3 |
Этап № |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
С помощью механизмов Федерального закона «О публично-правовой компании по защите прав граждан-участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
За счет мер регионального характера |
За счет мер застройщика |
Дата начала строительно-монтажных работ |
Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
|||||
|
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
|||||||||||||||||||||
|
В адрес Фонда направлено ходатайство (объект на рассмотрении Фонда) |
- |
- |
12.2023 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
|
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Информация о застройщике |
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
||||||||||||||||||||||
|
Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
Номер проектной декларации по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
Основание включения в единый реестр проблемных объектов <1> |
Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
Номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
Кадастровый номер земельного участка |
Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов |
Общая площадь жилых помещений (квартир) |
Количество жилых помещений (квартир) |
Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве / паенакопления |
Общая площадь нежилых помещений |
Количество нежилых помещений |
Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
Наименование |
ИНН |
Сведения о введении процедуры банкротства |
Общее количество граждан-участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами-участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами-участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Иные договоры |
меры нормативного (правового) характера |
меры финансового характера |
||||
|
наименование |
срок реализации |
ожидаемые результаты |
наименование |
срок реализации |
ожидаемые результаты |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
|
р-6585 |
70-000028 |
«1», «3» |
обл .Томская, г Томск, ул. Кулева, д. 27 |
№ 70-301000-292-2015 от 23.11.2015, до 01.08.2025 |
70:21:0200022:4239, 70:21:0200022:4342 |
25 |
4859,7 |
74 |
21 |
774,15 |
26 |
14 |
ЖСК «Советская, 108» |
7017469770 |
Отсутствуют |
16 |
20 |
14 |
0 |
О взимании земельного налога на территории МО «Город Томск» |
06.2020 |
Освобождение от земельного налога на период строительства |
Выделение бюджетных ассигнований на восстановление прав граждан-участников строительства |
01.2023 |
В бюджете субъекта Российской Федерации предусмотрены средства на финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан-участников строительства |
|
Планируемый способ и срок восстановления прав граждан |
План мероприятий по восстановлению прав граждан |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Завершение строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости |
Иной способ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Привлечение приобретателя |
График завершения строительства |
Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
Дата начала заселения |
Срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев) |
Способ восстановления прав граждан |
Срок восстановления прав граждан-участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
способ |
Срок восстановления прав граждан |
Дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимся на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
Дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
Дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
Дата внесения изменений в разрешение на строительство |
Дата завершения проектно-изыскательских работ |
Дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
Сроки выполнения строительно-монтажных работ |
Этап 1 |
Этап 2 |
Этап 3 |
Этап № |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
С помощью механизмов Федерального закона «О публично-правовой компании по защите прав граждан-участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
За счет мер регионального характера |
За счет мер застройщика |
Дата начала строительно-монтажных работ |
Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
|||||
|
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
|||||||||||||||||||||
|
В адрес Фонда направлено ходатайство (объект на рассмотрении Фонда) |
- |
- |
12.2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
|
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Информация о застройщике |
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
||||||||||||||||||||||
|
Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
Номер проектной декларации по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
Основание включения в единый реестр проблемных объектов <1> |
Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
Номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
Кадастровый номер земельного участка |
Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов |
Общая площадь жилых помещений (квартир) |
Количество жилых помещений (квартир) |
Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве / паенакопления |
Общая площадь нежилых помещений |
Количество нежилых помещений |
Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
Наименование |
ИНН |
Сведения о введении процедуры банкротства |
Общее количество граждан-участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами-участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами-участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Иные договоры |
меры нормативного (правового) характера |
меры финансового характера |
||||
|
наименование |
срок реализации |
ожидаемые результаты |
наименование |
срок реализации |
ожидаемые результаты |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
|
р-131998 |
- |
«1», «2» |
Томская область, г. Томск, ул. Новороссийская, 15 |
№ 70301000-243-Л/14 от 05.09.2014, до 05.09.2016 |
70:21:0100012:2955 |
нет данных |
949,96 |
28 |
56 |
0 |
0 |
0 |
ООО «Базис» |
7017327631 |
Отсутствуют |
52 |
4 |
0 |
49 |
Гражданский кодекс РФ |
12.2023 |
Признание права собственности |
- |
- |
- |
|
Планируемый способ и срок восстановления прав граждан |
План мероприятий по восстановлению прав граждан |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Завершение строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости |
Иной способ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Привлечение приобретателя |
График завершения строительства |
Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
Дата начала заселения |
Срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев) |
Способ восстановления прав граждан |
Срок восстановления прав граждан-участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
способ |
Срок восстановления прав граждан |
Дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимся на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
Дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
Дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
Дата внесения изменений в разрешение на строительство |
Дата завершения проектно-изыскательских работ |
Дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
Сроки выполнения строительно-монтажных работ |
Признание права собственности |
Этап 2 |
Этап 3 |
Этап № |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
С помощью механизмов Федерального закона «О публично-правовой компании по защите прав граждан-участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
За счет мер регионального характера |
За счет мер застройщика |
Дата начала строительно-монтажных работ |
Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
|||||
|
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
|||||||||||||||||||||
|
- |
- |
Завершение строительства, признание права собственности |
12.2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.2023 |
- |
|
|
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Информация о застройщике |
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
||||||||||||||||||||||
|
Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
Номер проектной декларации по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
Основание включения в единый реестр проблемных объектов <1> |
Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
Номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
Кадастровый номер земельного участка |
Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов |
Общая площадь жилых помещений (квартир) |
Количество жилых помещений (квартир) |
Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве / паенакопления |
Общая площадь нежилых помещений |
Количество нежилых помещений |
Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
Наименование |
ИНН |
Сведения о введении процедуры банкротства |
Общее количество граждан-участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами-участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами-участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Иные договоры |
меры нормативного (правового) характера |
меры финансового характера |
||||
|
наименование |
срок реализации |
ожидаемые результаты |
наименование |
срок реализации |
ожидаемые результаты |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
|
р-129520 |
- |
«1», «3» |
г. Томск, ул. Обская, 23 |
№ 70-301000-086-2019 от 29.11.2019, до 31.12.2022 |
70:21:0100025:1381, 70:21:0100025:1397 |
нет данных |
3489,7 |
90 |
13 |
0 |
0 |
0 |
ЖСК «Черёмушки» |
7017345398 |
Определение Арбитражного суда Томской области от 12.10.2022, |
13 |
13 |
0 |
0 |
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» |
12.2023 |
Передача объекта в ЖСК |
- |
- |
- |
|
Планируемый способ и срок восстановления прав граждан |
План мероприятий по восстановлению прав граждан |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Завершение строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости |
Иной способ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Привлечение приобретателя |
График завершения строительства |
Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
Дата начала заселения |
Срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев) |
Способ восстановления прав граждан |
Срок восстановления прав граждан-участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
способ |
Срок восстановления прав граждан |
Дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимся на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
Дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
Дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
Дата внесения изменений в разрешение на строительство |
Дата завершения проектно-изыскательских работ |
Дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
Сроки выполнения строительно-монтажных работ |
Этап 1 |
Этап 2 |
Этап 3 |
Этап № |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
С помощью механизмов Федерального закона «О публично-правовой компании по защите прав граждан-участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
За счет мер регионального характера |
За счет мер застройщика |
Дата начала строительно-монтажных работ |
Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
|||||
|
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
|||||||||||||||||||||
|
- |
– |
Завершение строительства |
12.2023 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
|
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Информация о застройщике |
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
||||||||||||||||||||||
|
Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
Номер проектной декларации по данным единой информационной системы жилищного строительства |
Основание включения в единый реестр проблемных объектов <1> |
Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
Номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
Кадастровый номер земельного участка |
Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов |
Общая площадь жилых помещений (квартир) |
Количество жилых помещений (квартир) |
Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве / паенакопления |
Общая площадь нежилых помещений |
Количество нежилых помещений |
Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
Наименование |
ИНН |
Сведения о введении процедуры банкротства |
Общее количество граждан-участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами-участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами-участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Иные договоры |
меры нормативного (правового) характера |
меры финансового характера |
||||
|
наименование |
срок реализации |
ожидаемые результаты |
наименование |
срок реализации |
ожидаемые результаты |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
|
р-10299 |
70-000033 |
«1», «3» |
обл Томская, г Томск, ул Ломоносова, д. 42/6 |
№ RU 70-301000-051-2019 от 30.07.2019, до 26.09.2024 |
70:21:0200028:672 |
50 |
10787 |
367 |
27 |
436,74 |
70 |
0 |
ООО «СтройЗаказчик» |
7017281514 |
Определение Арбитражного суда Томской области от 31.10.2019, |
5 |
5 |
0 |
0 |
Принятие или внесение изменений в закон о бюджете субъекта |
01.2023 |
Принят или внесены изменения в закон о бюджете субъекта ассигнований на восстановление прав граждан-участников строительства |
Выделение бюджетных ассигнований на восстановление прав граждан-участников строительства |
01.2023 |
В бюджете субъекта Российской Федерации предусмотрены средства на финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан-участников строительства |
|
р-10007 |
70-000037 |
«1», «3» |
обл Томская, г Томск, ул Энергетиков, д. 13 |
№ 70-RU301000-028-2020 от 05.06.2020, до 10.05.2025 |
70:21:0200028:4268, 70:21:0200028:647 |
85 |
14805 |
280 |
101 |
595,4 |
47 |
0 |
9 |
5 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Планируемый способ и срок восстановления прав граждан |
План мероприятий по восстановлению прав граждан |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Завершение строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости |
Иной способ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Привлечение приобретателя |
График завершения строительства |
Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
Дата начала заселения |
Срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев) |
Способ восстановления прав граждан |
Срок восстановления прав граждан-участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
способ |
Срок восстановления прав граждан |
Дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимся на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
Дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
Дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
Дата внесения изменений в разрешение на строительство |
Дата завершения проектно-изыскательских работ |
Дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
Сроки выполнения строительно-монтажных работ |
Этап 1 |
Этап 2 |
Этап 3 |
Этап № |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
С помощью механизмов Федерального закона «О публично-правовой компании по защите прав граждан-участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
За счет мер регионального характера |
За счет мер застройщика |
Дата начала строительно-монтажных работ |
Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
|||||
|
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
|||||||||||||||||||||
|
Планируется направить ходатайство в адрес Фонда |
– |
– |
12.2023 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
|
– |
– |
12.2023 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
||
|
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Информация о застройщике |
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
||||||||||||||||||||||
|
Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
Номер проектной декларации по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
Основание включения в единый реестр проблемных объектов <1> |
Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
Номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
Кадастровый номер земельного участка |
Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов |
Общая площадь жилых помещений (квартир) |
Количество жилых помещений (квартир) |
Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве / паенакопления |
Общая площадь нежилых помещений |
Количество нежилых помещений |
Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
Наименование |
ИНН |
Сведения о введении процедуры банкротства |
Общее количество граждан-участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами-участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами-участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Иные договоры |
меры нормативного (правового) характера |
меры финансового характера |
||||
|
наименование |
срок реализации |
ожидаемые результаты |
наименование |
срок реализации |
ожидаемые результаты |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
|
р-26148 |
- |
«1», «2», «3» |
обл Томская, г.Томск, ул Алтайская, д. 107а |
№ 70-301000-142-2018 от 09.04.2018, до 30.06.2023 |
70:21:0200012:6 |
нет данных |
9454,3 |
180 |
178 |
6909,95 |
122 |
41 |
ООО «ТГСК Инвест» |
7017250795 |
Определение Арбитражного суда Томской области от 24.05.2023, дело № А67-8975/2022 |
193 |
175 |
28 |
0 |
Принятие или внесение изменений в закон о бюджете субъекта |
01.2023 |
Принят или внесены изменения в закон о бюджете субъекта ассигнований на восстановление прав граждан-участников строительства |
Выделение бюджетных ассигнований на восстановление прав граждан-участников строительства |
01.2023 |
В бюджете субъекта Российской Федерации предусмотрены средства на финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан-участников строительства |
|
Планируемый способ и срок восстановления прав граждан |
План мероприятий по восстановлению прав граждан |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Завершение строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости |
Иной способ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Привлечение приобретателя |
График завершения строительства |
Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
Дата начала заселения |
Срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев) |
Способ восстановления прав граждан |
Срок восстановления прав граждан-участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
способ |
Срок восстановления прав граждан |
Дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимся на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
Дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
Дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
Дата внесения изменений в разрешение на строительство |
Дата завершения проектно-изыскательских работ |
Дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
Сроки выполнения строительно-монтажных работ |
Этап 1 |
Этап 2 |
Этап 3 |
Этап № |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
С помощью механизмов Федерального закона «О публично-правовой компании по защите прав граждан-участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
За счет мер регионального характера |
За счет мер застройщика |
Дата начала строительно-монтажных работ |
Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
|||||
|
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
|||||||||||||||||||||
|
Планируется направить ходатайство в адрес Фонда |
– |
– |
12.2023 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
|
Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Информация о застройщике |
Информация о гражданах и количестве заключенных договоров |
Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
||||||||||||||||||||||
|
Идентификационный номер (ID) объекта, по данным единой информационной системы жилищного строительства |
Номер проектной декларации по данным единой информационной системы жилищного строительства (при наличии) |
Основание включения в единый реестр проблемных объектов <1> |
Адрес многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам |
Номер и дата разрешения на строительство (при наличии) |
Кадастровый номер земельного участка |
Степень строительной готовности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, процентов |
Общая площадь жилых помещений (квартир) |
Количество жилых помещений (квартир) |
Количество жилых помещений (квартир), в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве / паенакопления |
Общая площадь нежилых помещений |
Количество нежилых помещений |
Количество нежилых помещений, в отношении которых заключены договоры участия в долевом строительстве |
Наименование |
ИНН |
Сведения о введении процедуры банкротства |
Общее количество граждан-участников строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений |
Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами-участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Количество зарегистрированных договоров долевого участия (заключенных договоров паенакопления), заключенных гражданами-участниками строительства в целях приобретения нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
Иные договоры |
меры нормативного (правового) характера |
меры финансового характера |
||||
|
наименование |
срок реализации |
ожидаемые результаты |
наименование |
срок реализации |
ожидаемые результаты |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
|
р-131935 |
- |
«1», «2» |
Томская область, г. Томск, пер. Артельный, 7 |
№ 70-301000-387-2018 от 06.12.2018, до 01.09.2023 |
70:21:0100031:10857; 70:21:0100031:461 |
нет данных |
4034,6 |
97 |
97 |
1197,0 |
49 |
4 |
ООО «Инвестиционно-инжиниринговая фирма «Эспера» |
7018016822 |
Отсутствуют |
93 |
92 |
4 |
0 |
Принятие или внесение изменений в закон о бюджете субъекта |
01.2023 |
Принят или внесены изменения в закон о бюджете субъекта ассигнований на восстановление прав граждан-участников строительства |
Выделение бюджетных ассигнований на восстановление прав граждан-участников строительства |
01.2023 |
В бюджете субъекта Российской Федерации предусмотрены средства на финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан-участников строительства |
|
Планируемый способ и срок восстановления прав граждан |
План мероприятий по восстановлению прав граждан |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Завершение строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости |
Иной способ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Привлечение приобретателя |
График завершения строительства |
Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
Дата начала заселения |
Срок завершения строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, всего (месяцев) |
Способ восстановления прав граждан |
Срок восстановления прав граждан-участников строительства иным способом, всего (месяцев) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
способ |
Срок восстановления прав граждан |
Дата направления лицом, имеющим намерение стать приобретателем земельного участка с находящимся на нем неотделимыми улучшениями, заявления о таком намерении в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика |
Дата и номер определения арбитражного суда об удовлетворении заявления о намерении стать приобретателем земельного участка с находящимися на нем неотделимыми улучшениями или об отказе в удовлетворении такого заявления |
Дата государственной регистрации перехода прав на земельный участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями |
Дата внесения изменений в разрешение на строительство |
Дата завершения проектно-изыскательских работ |
Дата получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий |
Сроки выполнения строительно-монтажных работ |
Этап 1 |
Этап 2 |
Этап 3 |
Этап № |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
С помощью механизмов Федерального закона «О публично-правовой компании по защите прав граждан-участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
За счет мер регионального характера |
За счет мер застройщика |
Дата начала строительно-монтажных работ |
Дата завершения работ по возведению конструкций фундаментов |
Дата завершения работ по возведению конструкций подземной части объекта |
Дата завершения работ по возведению конструкций надземной части объекта |
Дата завершения работ по устройству внутридомовых сетей инженерно-технического обеспечения |
Дата завершения работ по устройству внутриплощадочных сетей инженерно-технического обеспечения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
план. |
факт. |
|||||
|
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
|||||||||||||||||||||
|
Планируется направить ходатайство в адрес Фонда |
– |
– |
12.2023 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
Примечания:
<1> – основание включения объекта в единый реестр проблемных объектов указывается со следующими кодами оснований:
«1» – застройщиком более чем на 6 месяцев нарушен срок завершения (создания) объекта;
«2» – застройщиком более чем на 6 месяцев нарушен срок передачи объекта долевого строительства участнику долевого строительства по зарегистрированному договору участия в долевом строительстве;
«3» – застройщик признан банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», если при банкротстве застройщика применяются правила параграфа 7 главы IX указанного Федерального закона;
«4» – в отношении застройщика ведена одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве).
